Блог

Договор изготовления изделий

Типовой договор

Д. Абрамовка « » 2015 года ________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Свои Ступени», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Зобова А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает Подрядчику работы по изготовлению и монтажу лестницы (далее по тексту «Лестница») в доме по адресу: _______________________________

Материал: массив лиственница

Тип лестницы: _________________________________

Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика.

Отделка: Лак (шелковисто-матовый) паркетный.

Технология монтажа: По технологии Подрядчика.

Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет. Согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость изготовления и монтажа Лестницы Заказчика является договорной и со-ставляет: ______________________________________________ без учета НДС.

2.2. Расчеты за изготовление и монтаж Лестницы осуществляются в 2 этапа.

1 этап оплаты: авансовый платеж составляет — 50% от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику сразу после заключения настоящего Договора.

2 этап оплаты: окончательный расчет составляет — 50 % от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику по завершении монтажных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2. Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

3.1.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объекту и допуск к месту проведения работ; обеспечить электроэнергией, теплом и водой на период монтажных работ.

3.1.3. Обеспечить завершение общестроительных работ в зоне установки Лестницы или в случае необходимости прекратить их на время монтажа.

3.1.4. Обеспечить защиту полов, стен и т.д. в зоне установки Лестницы. В случае невыполнения Заказчиком этого пункта Договора Подрядчик не несет ответственности, за какой либо причинен- ный ущерб, полученный Заказчиком.

3.1.5. Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи работ.

3.1.6. Без промедления принимать от Подрядчика результаты работ и своевременно их оплачивать. В том случае, если Заказчик имеет претензии к результату произведенных работ Подрядчика, они должны быть отражены письменно.

3.1.7. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Произвести монтаж Лестницы в помещении Заказчика в срок не позднее 40 рабочих дней, с момента оплаты Заказчиком суммы авансового платежа, указанной в п.п. 2.2. Договора.

3.2.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ , немедленно поставить об этом в известность Заказчика;

3.2.3. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если монтаж элементов Лестницы осуществляется на ранее возведенное Заказчиком не- сущее сооружение (металлокаркас, железобетонное основание, и т.п.), то Подрядчик не несет от- ветственности за конструктивные особенности и недостатки (в т.ч. разница геометрических пара- метров) данных сооружений. При разнице геометрических параметров таких сооружений (толщи- на, ширина, длина, несоответствие углов) возможны соответствующие отклонения на конечном изделии.

4.1.1. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом или во время монтажных работ, каких бы то ни было недостатков несущих и других сооружений, а также других деталей и элементов строения, возведенных Заказчиком, на которые монтируется Лестница, впоследствии влекущих за собой невозможность надлежащей установки (монтажа) элементов Лестницы, Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой счет.

4.1.2. В случае, если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее установленной лестницы (каркасов лестниц и других сооружений), то Заказчик производит эти работы за свой счет, если такие работы не предусматриваются дополнительным соглашением настоящего Договора.

4.2. В том случае, если для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конст- рукций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика.

4.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае

нарушения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. Если неисполнение Заказчиком договорных обязательств препятствует выполнению Подрядчиком работ, и Заказчик, получив со-ответствующую претензию от Подрядчика, в течение 3 (трех) дней не исполняет договорных обя-зательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика воз-мещения убытков.

4.4. В случае если в процессе работы над проектом Лестницы, в период действия Договора, Под-рядчиком будут внесены конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные качества Лестницы, Заказчик вправе принять или отклонить такие изменения. В случае принятия таких из-менений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

4.5. В случае если по инициативе Заказчика, стороны прекращают действия по настоящему Дого-вору во время проведения Подрядчиком работ предусмотренных п. 1 настоящего Договора, то оплаченная Заказчиком сумма, состоящая из авансового платежа (на основании п.п.2.2.. настоящего Договора) Заказчику не возвращается.

4.6. Учитывая специфику окрашиваемых деталей Лестницы (разная текстурность, разность в цвете неокрашенных деталей, неравномерная влажность, пористость и гигроскопичность и т.д.) цвет го-товых (окрашенных) деталей Лестницы может отличаться друг от друга. Незначительное отличие деталей Лестницы по цвету не является браком и не может служить в последующем основанием для предъявления претензий к Подрядчику.

4.7. На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно ТУ. Толщина, ширина, длина деталей: +/- 3 мм. На параметры маршевой линии (проступь, высота шага) +/- 3мм. На проекты Лестниц, с разными величинами маршей параметры конечной/начальной ступени и высоты шага могут варьироваться, в зависимости от конструктивных особенностей таких маршей.

4.8. Вызов Заказчиком замерщика для проведения дополнительных консультаций оплачивается поверх обозначенных в договоре сумм.

4.9. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.10. Все споры по Договору разрешаются сторонами в установленном Законом порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ.

5.2. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором срок завершения работ переносится на неопределенный срок (определяется Подрядчиком). В особых случаях (длительное /более 3 месяцев/ невыполнение Заказчиком обязательств по настоящему До-говору) действие настоящего Договора может быть приостановлено или прекращено (определяет-ся Подрядчиком). В случае прекращения действий по настоящему Договору (расторжение Дого-вора), полученные Подрядчиком платежи Заказчику не возвращаются.

5.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7. 1. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с мо-мента окончания монтажа.

7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется без взимания платы ремонтировать Лест-ницу, а также устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные дета-ли Лестницы, за исключением незначительных дефектов и также за исключением дефектов, при-обретенных в результате эксплуатации.

При этом Заказчик обязан немедленно сообщать Подрядчику об обнаруженных дефектных или некачественных деталях Лестницы.

Заказчик теряет право требовать от Подрядчика замены дефектных или поврежденных деталей Лестницы и бесплатного ремонта Лестницы в следующих случаях:

• если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных дета-лей Лестницы, а проведет их ремонт самостоятельно без привлечения специалистов Подрядчика.

• если эксплуатационные качества или внешний вид лестницы нарушены вследствие обнаружения дефектов на ранее сооруженных Заказчиком основаниях, на которые монтировалась лестница

• если Заказчик эксплуатирует Лестницу в условиях: повышенной или пониженной влажности, значительного колебания температур, несоблюдения окружающего температурного режима (20°С ±4°С), чрезмерно высокой (свыше 200 кг.) весовой нагрузки, усадки строения, где устанавливалась лестница, небрежной эксплуатации, применения самостоятельно выбранных лаков и красок, изменение конструкции Лестницы, замены отдельных деталей Лестницы.

• если повреждения или дефекты деталей и элементов Лестницы образовались вследствие событий или явлений, не зависящих от Подрядчика, таких как пожар, землетрясение, осадка строения, в котором установлена Лестница, и других подобных событий.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

г. Тула «__________» ——- 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Другие публикации:  Договор займа валюты между физическими лицами

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Условия выполнения договора.

2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3. Цена продукции.

3.1. Цена одной тонны металлоконструкций определена в соответствующем Приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ;

2. стоимость металлопроката;

3. стоимость расходных материалов;

4. стоимость изготовления;

5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004;

6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору;

7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика.

4. Условия оплаты.

4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.

4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке:

— в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания настоящего договора на основании счёта, выставленного Исполнителем.

— окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

5. Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.

Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

6. Качество Продукции.

6.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика. Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8. Ответственность сторон.

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.

8.7. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора.

8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

Другие публикации:  Ростовский медицинский университет приказ о зачислении

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9.5. Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.

10. Срок действия договора, особые условия.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств — до полного их исполнения. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью. Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью. Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

10.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.

Договор подряда на производство столярных изделий

на производство столярных изделий

г. Москва « __ »___________________ 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью __________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _________________________________, действующего на основании Устава, и Открытое акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления» ( «СПУ-ЦКБ ТМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика с использованием собственных материалов, а также давальческого сырья (фанеры) Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора и рабочими чертежами выполнить работы по изготовлению столярных, мебельных изделий (далее «Изделия»), в соответствии с «Перечнем изготавливаемых столярных, мебельных изделий» (Приложением №1 Договора).

2.1.Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 426001 (четыреста двадцать шесть тысяч один) рубль 60 коп

2.2.В случае возникновения дополнительных работ сумма по Договору корректируется соглашением сторон.

3.1. Оплата производится в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

3.2. Заказчик оплачивает работы по Договору в следующем порядке:

3.2.1. 100% предоплата с момента подписания настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета.

4. Сроки исполнения договора и порядок перехода собственности.

4.1. Подрядчик обязуется изготовить Изделия в полном объеме согласно рабочим чертежам в срок – 21календарный день с момента поступления денег на счет Подрядчика.

4.2. Право собственности на Изделия переходит Заказчику после подписания товарной накладной установленного образца (ТОРГ-12) и Акт выполненных работ.

Права и обязанности Подрядчика.

4.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения изделий, материалов, оборудования и других результатов работ по договору до их приемки на производстве Заказчиком.

4.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения заказа.

4.5. Обязан в срок выполнить работы по настоящему Договору, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц, из своих материалов, своим инструментом на своем оборудовании, согласно Приложения №1 Договора.

4.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о возникших обстоятельствах независящих от него, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения в срок заказа по настоящему Договору.

4.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании изготовления Изделий.

4.8. Подрядчик обязан устранять в согласованные сроки и за свой счет допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ.

4.9. При сдаче работ (изделия) Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации изделий, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик обязан своевременно произвести оплату по настоящему Договору в порядке указанном в разделе 3.

5.2. Обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работы (изделия) по Акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. Заказчик вправе назначить на месте выполнения работ своего уполномоченного представителя для осуществления технического контроля над ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, правильностью их применения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. Вывоз Изделий со склада Подрядчика осуществляется силами Заказчика.

6. Порядок производства и сдача-приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ (Изделий) по настоящему Договору оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ и товарной накладной (ТОРГ-12). Ответственность за своевременное составление Акта приемки-сдачи выполненных работ несет Подрядчик.

6.2. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки-сдачи выполненных работ Заказчик подписывает его или мотивированный отказ.

Другие публикации:  Как заполнить заявление в суд на усыновление

6.3. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа, стороны в течение 3-х календарных дней составляют двухсторонний Акт с перечнем допущенных Подрядчиком при выполнении работ недостатков и сроками их исправления.

7.1. После обнаружения несоответствия качества и количества поставляемых Изделий Заказчик вправе предъявить рекламацию Подрядчику.

7.2. Подрядчик обязан рассмотреть рекламацию и ответить по существу рекламации в течение 10 дней в письменной форме. Если по истечении указанного срока ответа от Подрядчика не последует, рекламация будет считаться признанной.

7.3. При признании рекламации по качеству и количеству, а также несоответствию чертежам Заказчик имеет право возвратить забракованные единицы Изделий Подрядчику. Подрядчик обязан поставить Изделия надлежащего качества, взамен возвращенных, в срок согласованный с Заказчиком.

8. Количество и качество материалов, гарантии.

8.1. Количество изготавливаемого Изделия должно соответствовать Приложению №1 к настоящему Договору.

8.2. Все единицы Изделий, поставляемых Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующих на момент поставки государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ РФ).

8.3. Подрядчик дает гарантии на эксплуатационные качества Изделий в течение 12 месяцев, (указанные сроки исчисляются с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ).

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации (установленной в п.9.3. настоящего Договора) обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию поставленных и смонтированных Изделий до их устранения, период гарантийной эксплуатации продлевается на промежуток времени, прошедший с момента обнаружения такого дефекта до момента полного устранения такого дефекта.

9. Гарантии и качество.

9.1. Массив дерева является природным продуктом и имеет различные текстуру и цвет. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей или небольшие сучки являются типичным для всех высокосортных деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламации.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи–приемки выполненных работ.

9.3. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока дефектов должен быть составлен Акт.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, недостатки, согласование порядка и сроки их устранения, Заказчик обязан не позднее 5 дней после того, как он обнаружил или должен был обнаружить недостатки в выполненных Подрядчиком работах, известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

9.5. Гарантии, установленные Подрядчиком на выполненные им работы, не распространяются на случаи нормального износа Изделий или его частей, при неправильной эксплуатации (должна поддерживаться температура воздуха 17-24оС и относительная влажность воздуха 50-70%, СНиП 2.04.05-91), ненадлежащем ремонте Изделий или его частей, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, нанесения механических повреждений.

9.6. В период гарантийного срока Подрядчик обязан устранить за свой счет дефекты и недостатки.

9.7. В случае если изделия из дерева не включены в состав конструкции, то при длительном (более 1 месяца) хранении возможны деформации указанных изделий.

10. Ответственность сторон. Порядок и разрешение споров.

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. За нарушение сроков выполнения работ не по вине Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по настоящему Договору

10.3. За просрочку платежей за выполненные работы, происшедшую по вине Заказчика, последний уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по настоящему Договору.

10.4. Уплата неустоек и возмещение убытков по настоящему Договору не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств в натуре.

10.5. В случае аварии или причинения ущерба Заказчику и/или третьей стороне во время производства монтажных работ Подрядчиком по настоящему Договору, происшедшей не по вине Заказчика, Подрядчик возмещает все причиненные этим убытки.

10.6. В случае аварии или причинения ущерба Заказчику и/или третьей стороне во время производства монтажных работ Подрядчиком по настоящему Договору, происшедшей не по вине Подрядчика, Заказчик сам покрывает все причиненные этим убытки.

10.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров с оформлением соответствующей документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования – 30 дней».

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием землетрясений, наводнений, резких изменений погодных условий, ураганов, иных стихийных бедствий, массовых беспорядков, военных действий и конфликтов, принятия компетентными органами государственной власти (управления) или должностными лицами актов, обязательных для исполнения хотя бы одной из сторон (обязательств непреодолимой силы), и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы и предполагаемых сроках их действия сторона, для которой они наступили, извещает об этом другую сторону в письменном виде в течение 10-ти календарных дней, считая с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. В противном случае такая сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и его последствия длятся более 2-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от продолжения настоящего Договора без уплаты каких-либо неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаиморасчетов и урегулированию взаимных претензий.

11.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, ссылающейся на такие обстоятельства в связи с невыполнением своих обязательств по настоящему Договору.

11.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

12. Расторжение договора.

12.1. Настоящий Договор может быть, досрочно, расторгнут в следующих случаях:

· по соглашению Сторон;

· по инициативе одной из сторон в случае существенного нарушения своих обязательств другой Стороной;

· в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

12.2. Сторона решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием причин расторжения Договора, предполагаемой датой расторжения, предполагаемого распределения затрат Сторон, порядка урегулирования взаимных претензий и проведения взаиморасчетов по настоящему Договору.

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, подлежат решению в Арбитражном суде г. Москвы. При рассмотрении споров, возникающих из настоящего Договора, стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока гарантийной эксплуатации и выполнения обязательств каждой из сторон в полном объеме.

13.3. После вступления в силу Договора все предыдущие переговоры считаются недействительными.

13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все Приложения, Спецификации, чертежи к данному договору являются неотъемлемыми частями.

13.5. Все изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

· «Перечень изготавливаемых столярных, мебельных изделий» Приложение на одном листе.

· «Рабочие чертежи» на одном листе.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.