Блог

Договор изготовление металлоконструкций

Оглавление:

Договор подряда на изготовление и монтаж каркаса здания из металлоконструкция

Юридические адреса и реквизиты сторон: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО « » / / Генеральный директор « » / / Приложение к договору подряда № от » г.ПРОТОКОЛ соглашения о договорной цене на монтаж металлоконструкций Мы, нижеподписавшиеся, от товарищества с ограниченной ответственностью « » , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и от « », , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчиком» с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение ниже перечисленных работ в сумме ( ), в т. ч. НДС %. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения монтажа, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему монтажа. 6. Приемка объекта. 6.1.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.
1.3.

Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи.

Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2.

Договор монтажа металлоконструкций

Для выполнения работ по разметке площадки и привязке объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, их ко­ординаты и уровень. 5.2.

До­пущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.3. Подрядчик производит испытание смонтирован­ного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробова­нии.
5.4.

Договор подряда на монтаж металлоконструкций

Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также 1.
разработку чертежей КМД( при необходимости) ; 2. стоимость металлопроката; 3.


стоимость расходных материалов; 4. стоимость изготовления; 5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004; 6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору; 7.
погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика. 4. Условия оплаты. 4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.
4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: * Авансовый платёж: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п.


3.2.

Договор подряда № на изготовление металлических

Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Выполнить все работы по монтажу в объеме и сроки, преду­смотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать Объ­ект Заказчику в установленный договором срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в соответствии с заявленными изготовителем техническими характеристиками.
3.3.

Производить работы в полном соответствии с проектом, сметой, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

Информировать Заказчика о заключении договора подряда с суб­подрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, на­именования и адреса субподрядчика, а также по согласованной программе о ходе монтажа Объекта.

Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику

  • Акт передачи материалов и оборудования заказчиком подрядчику
  • Договор монтажа металлоконструкций
  • Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец
  • Договор подряда № на изготовление металлических
  • Типовой договор изготовление металлоконструкций
  • Договор на изготовление и монтаж металлоизделий
  • Договор подряда на монтаж металлоконструкций
  • Договор подряда на изготовление и монтаж металлоконструкций
  • Договор подряда на монтаж металлоконструкций образец

Важно Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей. 1.3.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

ДОГОВОР на изготовление и монтаж металлических конструкций № 010 от «6» марта 2017 г. Открытое акционерное общество «Первое предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Второе предприятие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать собственными силами, в установленный Договором срок: — Ограждение ДО-1 (H=600) ,- Ограждение ДО-2 (H=600)на объекте: «г.Солнечногорск, ул.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц либо природных явлений. 7.4.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об­наруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, с обращением к любому действующему территории Республики Казахстан эксперту, что исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

8. Имущественная ответственность сторон. 8.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачива­ет Подрядчику: 8.1.1. за задержку передачи

Подрядчику строительной площадки и документации, обо­рудования, материалов и изделий пеню в размере 0,01 процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 процентов дого­ворной цены; Получить полный текст 8.1.2.

Договор №ИМК изготовление металлоконструкций г. Тула « » 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и — , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора. 1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору.

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает За­казчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скры­тых работ. Внимание Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только по­сле письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производст­ва работ. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео Договор монтажа металлоконструкций заключается в простой письменной форме, необходимо оформить по 1 экземпляру для каждой стороны.

На сайте можно скачать полноценный образец договора монтажа металлоконструкций вместе с приложениями в удобном формате.
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привле­ченными силами и средствами все работы по монтажу объекта в со­ответствии с действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами, с условиями договора, заданием Заказчика и проектной доку­ментацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомяну­тые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации. 1.3. Подрядчик обязуется полностью завершить монтаж и сдать го­товый объект Заказчику в срок до года.

При изменениях законодательных и нормативных актов, ухуд­шающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заклю­чения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки монтажа продляются соразмерно этому времени.

Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций

Договор подряда № ____

г. Новосибирск «____» _____________ 2009г.

Общество с ограниченной ответственностью завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Другие публикации:  Приказ генерального прокурора об организации прокурорского надзора за исполнением законов

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работу по изготовлению металлоконструкций (в дальнейшем — «Продукция») и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью.

1.3. Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Готовая продукция до момента приемки Заказчиком и в течение ____ (_____________) дней после приемки готовой продукции помещается Подрядчиком на ответственное хранение на его склад. Хранение продукции по истечению срока, установленного настоящей статьей осуществляется за плату, размер которой составляет __________ (_____________________) рублей 00 копеек за один день хранения за каждую тонну Продукции.

2. Права и обязанности сторон. Риски

а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора;

б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

2.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

2.7. Заказчик вправе:

а) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

в) назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

2.9. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

2.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания настоящего договора составляет ______________ (___________________ _____________________________) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%).

При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса.

3.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в следующем порядке:

а) _____% — в течение _______ дней с момента подписания настоящего договора;

б) _____% — в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение 2 (двух) дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: г. Новосибирск, .

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена. Если экспертным заключением установлено наличие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик..

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. ст. 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение ______ (____________) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

5.4. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Другие публикации:  Возврат ндс в эстонии

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. Изменение и прекращение договора

7.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств.

7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

7.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

7.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области.

9. Дополнительные условия и заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор изготовление металлоконструкций

киньте в меня договор изготовления и монтажа металлоконструкций =) пжлста

Всё просто, заходите на сайт zakupki.gov.ru — в строке поиска забиваете предмет договора/контракта, получаете целую кучу вариантов, находите нужный, заменяете ГК на Договор и всё у Вас хорошоо :smiling:

РОМАН (ROMAN)
самое то=)

Марко Поло
я во времени уж сильно ограничен-дирик уже сидит с клиентом =)

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, оказать следующие работы:

1.2. Работу Исполнитель выполняет из материалов Заказчика, на своем оборудова-нии и своими инструментами.
1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые материалы.
1.4. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ в определенный до-говором срок.
1.5. Срок выполнения работ с «___» ____________ 2011г. до «___» ___________ 2011г.
1.6. Работ считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в установленные сроки с надлежащим качеством.
2.1.2. Исполнитель вправе требовать оплаты за выполненные работы.
2.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему до-говору при условии полного возмещения убытков Заказчику.
2.1.4. Передать результат работ Заказчику.
2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоя-тельствах, которые создают невозможность завершения Работ в срок.
2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий дого-вора, ухудшившее качество Работ, в течение 3 (Трех) дней.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить выполненные работы по цене договора в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. В течение 3 (Трех) дней после получения от Исполнителя извещения об оказа-нии Работ либо по истечении срока, осмотреть и принять выполненные Работы, а при об-наружении отступления от договора, ухудшающие выполненные Работы, или иных недос-татков при выполнении Работ немедленно заявить об этом Исполнителю.
2.2.3. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ составляет: _______________________________________.
3.2. Оплата за выполненные Работы осуществляется Заказчиком путем перечисле-ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или любыми другими способами, не запрещенными действующим законодательством.
. 3.3. Варианты приведены в конце договора.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераций.
4.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших та-кие действия сторон.
4.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
4.4. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонга-ции) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неоп-ределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторо-нами, условиях.

5. Форс — мажор
5 1. Стороны не несут ответственности, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим договором, в силу форс-мажорных обстоятельств, то есть обязательств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предви-деть, и избежать. Форс — мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, навод-нения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, техногенные катастрофы, эпидемии военные действия, чрезвычайные положения, а также повлиявшие на исполнение обяза-тельств сторон по настоящему договору решения, принимаемые органами государствен-ной власти и местного самоуправления.
5.2. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства, обязана известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок.
5.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполне-нию этих обязательств.
5.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства в течение тридцати последовательных дней, то настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за десять дней.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему догово-ру или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. Порядок изменение и дополнения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Вариант 1. 3.3. Заказчик оплачивает работы на условиях 100% предварительной оплаты в течение ____ дней с момента выставления счета Исполнителем.
Вариант 2. 3.3. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке: ______% в течение ____ дней с момента выставления счета Исполнителем, _______% в течение ________ дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Вариант 3. 3.3. Заказчик оплачивает результат выполненных работ в течение ____ дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу. 10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении. 10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора. 10.9.

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг. 8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.
8.7.

Другие публикации:  Арбитражный суд образец кассационной жалобы

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении.

Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон. В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора. 5.3.

Договор подряда № на изготовление металлических

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат. 9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.
9.5.

Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора. 10. Срок действия договора, особые условия. 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств — до полного их исполнения.

Металлические конструкции

Сдача-приёмка Продукции. 7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу: 301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Внимание Шатск-1, стр. 7/1. После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 7. Изменение и прекращение договора 7.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств. 7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. 7.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания. 7.4.

Процесс скачивания документа

Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Готовая продукция до момента приемки Заказчиком и в течение ( ) дней после приемки готовой продукции помещается Подрядчиком на ответственное хранение на его склад. Хранение продукции по истечению срока, установленного настоящей статьей осуществляется за плату, размер которой составляет ( ) рублей 00 копеек за один день хранения за каждую тонну Продукции. 2. Права и обязанности сторон. Риски 2.1. Подрядчик: а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора; б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. 2.2.

Профессиональные

Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена.

Договор на изготовление металлоконструкций

Металлоконструкции — основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого. Завод ООО «Металлоконструкции» обладает необходимым современным европейским оборудованием и профессиональным рабочим коллективом, поэтому мы способны помочь в реализации самых сложных архитектурных проектов. Заводские условия производства позволяют добиться наилучшего качества конструкций и точного сходства с чертежом. Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей.

Наше конструкторское бюро по желанию заказчика способно оптимизировать готовый проект или создать новый по эскизам и описаниям. Это позволяет нам работать с нестандартными металлоконструкциями, выполняя самые интересные дизайнерские заказы. Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы. Для начала сотрудничества необходимо заключить договор на изготовление металлоконструкций. Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон. Мы давно на отечественном рынке, и ни один договор на изготовление металлоконструкций не был сорван. ООО «Металлоконструкции» — надежные партнеры. Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем.

Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.

До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы. И, как только документы будут подписаны и утверждены, переходим к выполнению заказа.

Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование.

Удовлетворенный заказчик — наша лучшая реклама. Мы смотрим в будущее, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. Делая ставку на качество, мы уверены в наших возможностях, потому что постоянное совершенствование — наш стиль работы.

Образцы договоров

Разработкой представленных договоров, а также их переводом на большинство основных языков мира занимается ООО «МОК-Консалт» (ИНН 7702441175, ОГРН 1187746833867) телефон +7 (916) 152-95-26

понедельник, 8 октября 2012 г.

Образец договора подряда из материалов заказчика

— Приложение № 1 (Техническое задание);